Condiciones de compra

CONDICIONES A CUMPLIR POR EL PROVEEDOR

Generales

Se adjuntará albarán de entrega a la factura correspondiente. Indicar en el albarán y en la factura el no de PEDIDO.
Todos los productos que se suministren quedarán sujetos a su aceptación, en función de la verificación realizada por COMET AEROSPACE a la recepción.
Los portes serán siempre a cargo del proveedor, salvo expresa mención en contra.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del proveedor y los plazos de entrega concluirán en el momento de la recepción.
El proveedor debe notificar a COMET AEROSPACE los cambios en la definición del producto, de los procesos o de la ubicación de sus instalaciones.
El proveedor da derecho a COMET AEROSPACE, a su cliente y a las autoridades reglamentarias al acceso a todas las instalaciones implicadas en el PEDIDO y a todos los registros aplicables.
El proveedor se compromete al despliegue con sus subcontratistas de los requisitos aplicables en los documentos de compra, incluidas las características claves cuando ello sea requerido.
El proveedor se compromete a gestionar, controlar y preservar en condiciones adecuadas los registros relativos a este Pedido de Compra por tiempo indefinido o hasta que COMET AEROSPACE lo concrete, así como a entregarlos a COMET AEROSPACE si ésta los solicita o en caso de paralización, total o parcial, de la actividad del proveedor. Modificaciones Si COMET AEROSPACE decidiese introducir modificaciones en la documentación de partida después de que se hubiese realizado el trabajo correspondiente por el proveedor y si dichos cambios fuesen debidos a cambios en los criterios de diseño o cualquier otra razón ajena a la responsabilidad del proveedor, éste introducirá dichos cambios a petición de COMET AEROSPACE. Dichas modificaciones podrán dar origen, dependiendo de su alcance, a las modificaciones de los correspondientes términos y condiciones del PEDIDO, debiendo recogerse las mismas por escrito. Existirá una franquicia para variaciones menores. Esta franquicia supondrá que se realizarán por parte del proveedor variaciones libres de cargo por un importe total del 10% del valor del PEDIDO. Se recogerán por escrito dichas variaciones. Cuando se supere dicha franquicia o en el supuesto de grandes modificaciones, el proveedor y COMET AEROSPACE acordarán el importe que habrá de ser de aplicado y en su caso la modificación de otros términos y condiciones del PEDIDO que pudieran resultar afectados por dicha modificación cómo el plazo o la modificación de la fecha de entrega. Estas modificaciones deberán ser formalizadas por escrito y firmadas por los representantes de las partes autorizados al efecto. Resolución contractual
COMET AEROSPACE tendrá derecho a resolver total o parcialmente el presente PEDIDO, además de en los supuestos previstos legalmente, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Incumplimiento por parte del proveedor de los requerimientos técnicos expresados tanto en el presente PEDIDO, como en la especificación de consulta en base a la cual haya efectuado el presupuesto o en los anexos incluidos en el PEDIDO así como el incumplimiento grave o reiterado de cualquier otra obligación de este PEDIDO, incluyendo el incumplimiento de la normativa interna de COMET AEROSPACE, y la no aportación de seguros, avales, certificado o información requerida por COMET AEROSPACE.
Situación económica-financiera desfavorable del proveedor, a criterio de COMET AEROSPACE, incumplimiento de pagos a suministradores, trabajadores o subcontratistas, así como la retención de créditos del proveedor ordenada por un órgano judicial o administrativo.
Incumplimientos de la normativa Laboral, de Seguridad Social, de Prevención de Riesgos, Tributaria, Medioambiental y de Seguridad Industrial.
Imposición del límite máximo de penalidades al proveedor o retraso significativo en el cumplimiento de los hitos que a juicio de COMET AEROSPACE impida finalizar el alcance de trabajo en la fecha prevista o que suponga la obstaculización del cumplimiento de los hitos de otros trabajos.
Consecuencias:
Si la resolución no se debe a un incumplimiento del proveedor, COMET AEROSPACE resarcirá al mismo de aquellos perjuicios directos, razonables y debidamente documentados, que hubiera podido sufrir como consecuencia de tal resolución.
Si la resolución se debe a incumplimientos del proveedor, COMET AEROSPACE tendrá el derecho a reclamar los daños y perjuicios causados por el proveedor como consecuencia de su incumplimiento. Penalizaciones En caso de retraso en la fecha de entrega del producto que constituye el objeto del presente PEDIDO por causas imputables al proveedor, COMET AEROSPACE podrá aplicar un descuento de un 2% del importe del presente PEDIDO por cada día de retraso, en las facturas pendientes. Superados 20 días de retraso COMET AEROSPACE tendrá el derecho de resolver el PEDIDO. Las penalidades podrán ser aplicadas igualmente en caso de incumplimiento de plazos parciales ligados con hito intermedios en aquellos supuestos en que existe planificación consensuada del trabajo objeto de una solicitud de ejecución de trabajo o pedido concreto o en la actualización de dicha planificación. Las penalidades por retraso en hitos parciales se aplicarán en el porcentaje fijado anteriormente, calculado sobre el importe total de los trabajos cuyos hitos parciales han sido retrasados. Las penalizaciones no serán aplicables si los retrasos se deben a causas de fuerza mayor o a errores o cambios, atribuibles a COMET AEROSPACE. A los efectos de esta cláusula se entenderá entregado el producto una vez recepcionado y aprobado definitivamente por COMET AEROSPACE. La suma de las penalizaciones por retraso en la entrega no superará el 20 % del importe total de este PEDIDO. Confidencialidad El proveedor no revelará la existencia de este PEDIDO, ni el hecho de que esté realizando el trabajo a favor de COMET AEROSPACE sin que éste haya dado su consentimiento previo. El proveedor no deberá hacer uso del nombre de COMET AEROSPACE en ningún anuncio, ni oferta de trabajo, sin la previa aprobación de COMET AEROSPACE, tanto de los detalles como del uso que se pretende hacer de ellos. Toda la información sobre COMET AEROSPACE a la que tuviera acceso el proveedor por razón de este PEDIDO, tanto de carácter técnico como económico empresarial, será tratada por este con carácter de confidencial y no podrá ser divulgada a terceros ni utilizada por él para otros fines que los previstos en este PEDIDO. Esta obligación de confidencialidad sobrevivirá la expiración del presente PEDIDO. A estos efectos será de aplicación el Acuerdo de Confidencialidad en vigor firmado entre COMET AEROSPACE y el proveedor. Garantía La garantía del proveedor se extiende al plazo de 2 años a contar desde la fecha de aceptación del producto. Durante el plazo de garantía el proveedor será responsable de realizar en los productos por su cuenta y cargo todas las sustituciones o ajustes y reparaciones que le sean exigidos. Protección de datos COMET AEROSPACE, S.L., NIF: B-70673272. Ronda Auguste Y Louis Lumiere 23, Nave 7 – 46980 Paterna. Tel.: 96 340 98 50. Mail: info@comet-aerospace.com es el Responsable del Tratamiento Proveedores. La finalidad del tratamiento con los datos que nos facilita el proveedores con el fin de realizar el pedido y facturar los servicios realizados. El proveedor tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación y de oposición al tratamiento solicitándolo al correo electrónico info@comet-aerospace.com. Para más información puede dirigirse y ver nuestra Política de Privacidad íntegra en la página web: www.comet-aerospace.com Transporte El proveedor será el único responsable de aquellos daños que puedan causarse en el producto por un empaquetado o embalaje inadecuados.

General purchase conditionsCONDITIONS TO BE MET BY THE SUPPLIERGeneralA delivery note shall be attached to the corresponding invoice. The ORDER number must be indicated on both the delivery note and the invoice.All products supplied shall be subject to acceptance, based on the verification carried out by COMET AEROSPACE upon receipt.Carriage/shipping costs shall always be borne by the supplier, unless expressly stated otherwise.The goods travel at the supplier's account and risk, and delivery periods shall be deemed concluded at the moment of receipt.The supplier must notify COMET AEROSPACE of any changes to the product definition, to the processes, or to the location of its facilities.The supplier grants COMET AEROSPACE, its customer, and the regulatory authorities access to all facilities involved in the ORDER and to all applicable records.The supplier undertakes to flow down to its subcontractors the requirements applicable under the purchasing documents, including key characteristics where this is required.The supplier undertakes to manage, control, and preserve under appropriate conditions the records relating to this Purchase Order indefinitely, or until COMET AEROSPACE specifies otherwise, and to deliver them to COMET AEROSPACE upon request or in the event of a total or partial cessation of the supplier's activity.ModificationsShould COMET AEROSPACE decide to introduce modifications to the baseline documentation after the corresponding work has been performed by the supplier, and provided such changes are due to changes in design criteria or any other reason outside the supplier's responsibility, the supplier shall implement such changes at COMET AEROSPACE's request. Depending on their scope, such modifications may give rise to amendments of the corresponding terms and conditions of the ORDER, which must be recorded in writing.An allowance shall exist for minor variations. This allowance means that variations shall be carried out by the supplier free of charge up to a total amount of 10% of the value of the ORDER. Such variations shall be recorded in writing.Where this allowance is exceeded, or in the case of major modifications, the supplier and COMET AEROSPACE shall agree on the amount to be applied and, where applicable, the amendment of any other terms and conditions of the ORDER that may be affected by such modification, such as the lead time or the change to the delivery date. These modifications must be formalised in writing and signed by the duly authorised representatives of the parties.Contract TerminationCOMET AEROSPACE shall have the right to terminate this ORDER in whole or in part, in addition to the cases provided for by law, when any of the following circumstances arises:Failure by the supplier to meet the technical requirements set out in this ORDER, in the request-for-quotation specification on the basis of which the quotation was prepared, or in the annexes included in the ORDER, as well as serious or repeated breach of any other obligation under this ORDER — including breach of COMET AEROSPACE's internal regulations — and the failure to provide the insurance, guarantees, certificates, or information required by COMET AEROSPACE.An unfavourable economic-financial situation of the supplier, at COMET AEROSPACE's discretion; failure to pay suppliers, workers, or subcontractors; as well as the withholding of the supplier's receivables ordered by a judicial or administrative body.Breaches of Labour, Social Security, Occupational Risk Prevention, Tax, Environmental, and Industrial Safety regulations.Imposition of the maximum penalty limit on the supplier, or significant delay in meeting milestones which, in COMET AEROSPACE's judgement, prevents completion of the scope of work by the scheduled date or hinders the achievement of milestones on other work.Consequences:If the termination is not due to a breach by the supplier, COMET AEROSPACE shall compensate the supplier for those direct, reasonable, and duly documented losses that it may have incurred as a result of such termination.If the termination is due to breaches by the supplier, COMET AEROSPACE shall have the right to claim the damages caused by the supplier as a result of its breach.PenaltiesIn the event of delay in the delivery date of the product that is the subject of this ORDER for causes attributable to the supplier, COMET AEROSPACE may apply a discount of 2% of the amount of this ORDER for each day of delay, against outstanding invoices. Once 20 days of delay have elapsed, COMET AEROSPACE shall have the right to terminate the ORDER.Penalties may likewise be applied in the event of failure to meet partial deadlines linked to intermediate milestones, in those cases where there is an agreed schedule for the work covered by a work-execution request or specific order, or in updates to such schedule. Penalties for delay in partial milestones shall be applied at the percentage set out above, calculated on the total value of the works whose partial milestones have been delayed.Penalties shall not be applicable if the delays are due to force majeure or to errors or changes attributable to COMET AEROSPACE.For the purposes of this clause, the product shall be deemed delivered once it has been received and definitively approved by COMET AEROSPACE.The sum of the penalties for delay in delivery shall not exceed 20% of the total value of this ORDER.ConfidentialityThe supplier shall not disclose the existence of this ORDER, nor the fact that it is performing work on behalf of COMET AEROSPACE, without the latter's prior consent. The supplier shall not make use of the COMET AEROSPACE name in any advertisement or job offer without the prior approval of COMET AEROSPACE, both as to the details and as to the intended use thereof.All information regarding COMET AEROSPACE to which the supplier may have access by reason of this ORDER, whether of a technical or business/economic nature, shall be treated by the supplier as confidential and may not be disclosed to third parties or used by the supplier for purposes other than those provided for in this ORDER.This confidentiality obligation shall survive the expiry of this ORDER.For these purposes, the Confidentiality Agreement in force signed between COMET AEROSPACE and the supplier shall apply.WarrantyThe supplier's warranty extends for a period of 2 years from the date of acceptance of the product. During the warranty period, the supplier shall be responsible for carrying out, at its own account and expense, all replacements, adjustments, and repairs to the products that may be required of it.Data ProtectionCOMET AEROSPACE, S.L., NIF: B-70673272. Ronda Auguste y Louis Lumière 23, Nave 7 – 46980 Paterna. Tel.: 96 340 98 50. Email: info@comet-aerospace.com is the Data Controller.SuppliersThe purpose of the processing of the data provided by the supplier is to place the order and invoice the services rendered. The supplier has the right of access, rectification, erasure, data portability, restriction, and objection to the processing by requesting this at the email address info@comet-aerospace.com. For further information, you may refer to and view our full Privacy Policy on our website: www.comet-aerospace.comTransportThe supplier shall be solely responsible for any damage that may be caused to the product by inadequate packaging or packing.